发包人承包人谁是债权人债务人

浙江律师网 www.zj64.net

  发包人承包人谁是债权人债务人 一、发包人承包人互为债权人债务人
  1、承包人是指被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人.承包人有时也称承包单位、施工企业（《建筑法》）、施工人（《合同法》）.
  承包人的工程承包主体资格除满足《合同法》关于合同主体资格的要求外,还要满足《建筑法》关于施工合同承包人主体资格的要求.施工合同的承包人必须具有企业法人资格,同时持有工商行政管理机关核发的营业执照和建设行政主管部门颁发的资质证书,在核准的资质等级许可范围内承揽工程.
  建设工程承包人在合同履行过程中,应承担以下责任：
  （ 1）、按照合同约定的日期准时进入施工现场,按期开工.
  承包人按照合同约定的日期准时进入施工现场,按期开工是确保按时竣工的第一步.承包人应在进入施工现场前做好开工的一切前期工作,如施工方案、原材料、设备的采购、管理、使用、场地的平整、施工必备的水、电、道路的畅通等.
  （2）、接受发包人的监督.《合同法》第二百七十七条规定“发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进度、质量进行检查.”
  （3）、确保建设工程质量达到合同约定的标准.《合同法》第二百八十一条规定“因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建.经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应承担违约责任”.《合同法》第二百八十二条规定“因承包人的原因致使建设工程在合理使用期内造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任.”
  （4）、发包人经检验验收未按期付款,承包人可以催告,经催告仍不付款的,凡可折价、拍卖的工程,承包人可以诉请人民法院解决,确保自身利益不受损失.
  2、发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人.发包人有时称发包单位、建设单位或业主、项目法人.
  依据《合同法》规定,建设工程合同发包人应承担以下责任：
  （1）做好施工前的一切准备工作,确保建设承包单位准时进入施工现场.《合同法》规定,发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并要求停工、窝工损失赔偿.
  （2）向承包人提供符合质量的材料、设备,因提供的材料质量存在瑕疵和提供的设备不符合要求而延误工期,造成质量责任的,应承担责任.
  （3）对工程质量、进度进行检查.《合同法》规定,发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进行进度、质量进行检查.
  （4）组织验收.建设工程竣工后,发包人应及时组织验收.《合同法》规定,建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准进行验收.
  （5）支付价款,接收工程.
  （6）交付使用.发包方对承包方完成的建设工程项目,经验收合格,支付价款后应及时交付使用,发挥建设工程效益。
  建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。也就是互为债权债务人,当一方履行了自己的义务后,另一方尚未履行或尚未完全履行义务,则履行了义务的
  一方为债权人,对方为债务人。
  上面已经解答发包人承包人谁是债权人债务人这个问题，应该会对您有所帮助。其实发包人和承包人是一对相对应的概念，相互之间存在权利和义务，那么它们也就互为债权人和债务人。所以具体的情况还需要进行具体分析。

·强迫别人写的借条有用吗？
      强迫别人写的借条有用吗?强迫别人写的借条没有用的，如果当事人有证据证明是在被强迫的情况下写的借条，那么这张借条是没有法律效力的，当事人可以向法院申请将借条作废，就不用对借条负责二、借条怎么写才具有法律效力?一个借条要想要想让它具有法律效力，应具备如下内容：1、应写清楚借款人和放款...

·夫妻共同偿还债务代理词如何书写？
      夫妻共同偿还债务代理词如何书写？ 一、夫妻共同偿还债务代理词如何书写? 代理词无法定的固定格式，但有大体通用的文章结构，一般的代理词由以下几个部分组成。 (一)首部 每一份代理词都应有一个确切的标题，标题应反映案件性质和所代理的当事人在案中的地位，例如“民事原告诉讼代理词...

·非法吸收公众存款和集资诈骗的区别在哪里？
      近几年出现了很多打着金融的旗号进行民间融资和贷款的投资公司，投资公司以高息进行融资，同时又以更高的利息放出贷款，结果贷款无法收回，最终还是投资人受到了最大的损失，但是这种行为究竟触犯的是集资诈骗罪还是非法吸收公众存款罪呢，非法吸收公众存款和集资诈骗的区别在哪里呢，我们来看一下。 ...

·婚前债务婚后是否共同承担?
      婚前债务婚后是否共同承担?作为夫妻是要有难同当的，在关系存续期间有债务问题也要一起面对。但是在结婚之前关于的财产问题是一定要说明白的，如果一方有债务纠纷那么作为夫妻婚前债务婚后是否共同承担呢?我们这就为您详细的解答一下关于这个问题的答案。 一、婚前债务婚后是否共同承担? 1、...

·一般情况下欠条借条哪个好打官司？
      二者没有哪个好打官司的说法，都差不多。官司没有好打的，从搜集证据起诉到审判完结，都是比较复杂的。欠条、借条是生活工作中常见的条据，这两种条据虽然只有一字之差，但其法律含义却相差甚远。欠条，是债务人向债权人出具的表示尚欠某物或者某款项的凭证，一般用来证明债权债务关系。借条是出借人向...

·债权人与债务人恶意串通怎么办？
      债权人与债务人恶意串通怎么办？ 日常生活中，常常发生债权人与债务人恶意串通损害第三人利益的纠纷，这种恶意串通损害第三人的合同也是《合同法》中规定的一种重要内容。那么什么是恶意串通，恶意串通损害第三人债权的合同的构成要件是什么，法律对其是如何规定的，我们将在此为您解答。 一、概...

·没有债权人名字的借条有效吗？
      没有债权人名字的借条有效吗?没有债权人名字的借条也是有效的，只要主要内容不违法，不违背当事人的真实意思表示，对该欠条就应该是认定合法有效，至于欠条部分存在瑕疵，并不影响其整体的效力。1、借条是债权凭证，是特定的当事人之间存在债权债务关系的证据，而不是象汇票、支票、本票那样的具有无...

·公司债务清偿说明（范本）是怎样的
      公司债务清偿说明（范本）是怎样的我们都知道，公司在清偿债务时，是需要做一个公司债务清偿说明的，这样让股东能够知晓公司的具体情况，维护其合法权益。那么公司债务清偿说明如何起草呢?今天，我们就教您如何起草一份公司债务清偿说明书。希望对您有所帮助。 一、公司债务清偿说明(范本) 公司...

·一、欠银行信用卡还不上是否会坐牢欠银行信用卡还不上不会坐牢。
      一、欠银行信用卡还不上是否会坐牢欠银行信用卡还不上不会坐牢。信用卡透支10万元还不上的，会被追究刑事责任。根据法律规定，信用卡透支数额1万元以上，经银行两次催收后，超过三个月未还的，即可构成信用卡诈骗罪，应当依法追究刑事责任。二、欠信用卡构成犯罪的相关法律条文《最高法院关于信用卡...

·处理债务纠纷时有哪些方法
      实践中，一些法律意识不强的人在遇到债务纠纷时，可能会想要以暴制暴，认为自己是被逼无奈，对方不还钱，自己是没有办法才会使用暴力的。其实这样的想法是错误的。那在法律上，处理债务纠纷时有哪些方法呢?换句话说，哪些方法能解决债务纠纷?下面将为您做一个较为详细的介绍。 一、处理债务纠纷时有...

·申报债权应具体分为哪几种情况处理?
      1、保证人破产时，保证债权已经被生效的法律文书所确定的。保证债权一旦经过诉讼程序为生效的判决所确认，或然债权便成为确定债权，此时其与一般债权便不存在任何区别，应当按照一般程序进行破产债权申报，参加破产财产分配。最高法院《关于审理企业破产案件若干问题的规定》第55条第10项对此作出...